您的当前位置: 首页 >> 建筑工程、房地产纠纷 >> 文章正文
停工楼盘工程款如何化解:法院+住建联动专业评审
阅读选项: 自动滚屏[左键停止]
作者:李良律师  来源:南京律师网  阅读:

房企资金断裂导致项目停工,工程款结算陷入僵局,还衍生出拖欠农民工工资等连锁矛盾,这类建工纠纷专业性强、事实认定难、化解周期长。山东省高级人民法院2026年10月22日新闻发布会发布的潍坊市奎文区法院一起建设工程施工合同纠纷,提供了"法院加住建"联动评审的破解样本,并入选最高人民法院多元解纷案例库。

案涉房地产公司与建设公司签订建筑工程施工合同,履约过程中房企因资金链断裂无法按期支付工程款,项目被迫停工。施工企业停工后未及时退场,新项目施工单位无法进场,项目长期停滞。纠纷期间衍生出工程欠款、农民工欠薪等一系列连锁矛盾,案件涉及事实复杂、专业度高、涉众风险突出。

为高效、实质化解专业类工程纠纷,办案法院依托"法院加住建"总对总诉调对接机制,引入住建部门及行业调解力量,遴选资深造价工程师组成专项争议评审专家组。法院组织双方限期集中提交合同、施工图纸、工程签证等全套结算资料,要求签署材料真实性承诺书,压实举证责任;承办法官同步开展法律释明,引导依法规范举证。评审专家、法官、住建部门工作人员共同赴施工现场实地查勘、现场测量,逐项核实争议工程量,对关键事实现场固化。

处置过程全面推行"阳光评审":专家组严格依据合同约定、行业规范和计价标准,逐项梳理工程量、计价争议,逐一开展专业分析、技术论证与答疑,法官与住建部门全程列席监督,流程公开透明、全程可溯。依托翔实的现场核查与专业论证,专家组出具权威造价评审结论,双方均予认可,法院据此组织调解,就工程款结算、薪资支付等核心问题达成一致并主动履行。

法律层面,本案的处理以《民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十五条及建设工程施工合同相关司法解释为依据,涉及工程款结算、优先受偿权等核心问题。其价值在于用专业评审破解"证据繁杂、工程量争议大"的痛点,并通过前端实质解纷防范化解农民工欠薪风险。

在房地产领域,类似的"交付瑕疵"纠纷也需重视。东胜区人民法院2026年10月19日调解的一起商品房销售合同纠纷中,购房人全款购置2311余万元商业用房,开发商未经同意擅自拆除内部连通楼梯,和解后仍不按约完成工程,购房人再次起诉主张逾期交房利息、违约金及办证。法官提示,开发商擅自变更房屋结构、逾期交房均构成违约,购房人应及时固定证据,依法主张违约金、协助办证等权利。


李良律师简介

李良律师,男,1973年生人,祖籍山东济宁,2006年8月开始执业,现执业于江苏朗盈律师事务所,系南京市优秀刑事律师,司法部法律援助中心死刑复核法律援助律师,江苏省法律援助中心办案律师,南京市律师协会刑法委员会委员,南京市律师协会申请律师执业实习人员面试考核考官,南京电视台《律师直播室》特邀嘉宾,荣获国家无偿献血金奖。2016年9月获江苏省青年律师职业技能比赛辩护词写作第二名、江苏省法律职业共同体职业技能比赛辩护词写作优秀奖,2020年12月三个案例入选《江苏省刑事典型案例汇编》,2022年11月获南京市律师协会《金陵律师无罪辩护案例精选》一等奖,2023年7月被评为2020-2022年度南京市优秀刑事律师,2025年4月荣获南京市检察官律师模拟庭审大赛三等奖,2025年5月荣获江苏省首届检察官律师模拟庭审大赛最佳辩护团队奖。主要擅长领域:刑事辩护、合同纠纷、公司纠纷、建设工程纠纷、商事仲裁等。(李良律师手机号、微信13805149566)

【大 中 小】【关闭窗口】
    站内搜索
 
    点击排行
·2009年山东省律师事务所..
·2009年度济宁律师事务所..
·律师、法律服务工作者在..
·司法鉴定机构名册(山东..
·长期未提供劳动的,双方..
·江苏省高级人民法院关于..
·江苏省高级人民法院 关..
·个体工商户、个人独资企..
·彭某诉孙某离婚后房屋确..
·江苏省高院关于民事申请..
设为主页  |  收藏本站 | 友情链接 | 管理登录